Муниципальный заказ Выполнение работ по строительству водопровода круглогодового действия в п. Артюгино от 18.07.2013
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - Открытый аукцион в электронном виде

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта  на выполнение работ по строительству водопровода круглогодового  действия  в п. Артюгино Богучанского района 

(КБК 902 0502  1020101 003  310)

п. Артюгино

 2013 г.

Часть I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также - документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также - Федеральный закон от 21.07.2005г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по строительству водопровода круглогодового действия в п. Артюгино

Место выполнения работ: Красноярский край, Богучанский район,  п. Артюгино. 

Срок выполнения работ:

 - начало выполнения работ:  с даты заключения контракта;

    - окончание работ: до «20» сентября 2013.

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

-прокладка труб холодного водоснабжения на глубину 3,7 - 4,0 метра на расстоянии 1344 метров по улицам Юбилейная, Ленина, Калинина.

- установка в водонапорных башнях счетчиков холодного водоснабжения,

- установка фильтров очистки холодной воды,

- установка регуляторов давления,

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 24 календарных месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ после проведения  ремонта.

Характеристика и объем работ указаны в ведомости объемов работ (Приложение №1 к ОАЭФ) и предоставляется отдельным файлом.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Наличие свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Часть III.  ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт  № ________

п. Артюгино                                                                                                   __ _______ 2013 год

            Администрация Артюгинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Поповой Татьяны Леонидовны, действующей на основании Устава, с  одной стороны, и __________________________   ( ________________________), определенное по результатам аукциона в электронной форме (протокол от __________2013 г. №___________), именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны,  далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - контракт) о нижеследующем:

1.      Предмет контракта

            1.1. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить выполненную работу по строительству водопровода в п. Артюгино по ул. Юбилейная - 395м,  ул. Калинина -  333м, ул. Ленина - 616м, колодцев водопроводных - 3 шт.,  реконструкция водозаборного сооружения - 1 шт. (далее по тексту Объект) согласно утвержденной проектно-сметной документации, на условиях настоящего контракта, в том числе согласно Приложению 2 к настоящему контракту.

            1.2. Подрядчик ознакомлен с локально-сметным расчетом на строительство Объекта и не имеет замечаний, увеличивающих цену контракта и сроки выполнения работ по контракту.

            1.3.  Содержание и сроки выполнения этапов работ по строительству Объекта определяются Графиком на выполнение подрядных работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (Приложение №1).

            1.4. Местом исполнения обязательств по контракту является место нахождения Объекта строительства: Красноярский край, Богучанский район, п. Артюгино, ул. Юбилейная, Ленина, Калинина.

2.      Цена контракта

            2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет _______________ (___________________) рублей, включая НДС 18 процентов, является твердой, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.3.6 пункта 5.3 настоящего контракта.

          2.2.  Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета Артюгинского сельсовета  - __ рублей. 

         2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 статьи 1, учитывает стоимость работ, налоги, все расходы и обязательные платежи (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов), необходимые для выполнения  контракта в полном объёме, в том числе:

- стоимость всех работ согласно утверждённой проектно-сметной документации;

- энергоресурсы в период выполнения работ, пуско-наладочные и режимные работы, подключение (врезку) к существующим инженерным коммуникациям (точки подключения Подрядчик определяет самостоятельно);

- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для завершения работ в полном объеме по Муниципальному контракту;

- затраты, связанные с обеспечением работ на объекте рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание и прочее;

- стоимость изготовления исполнительной документации, в том числе проекта производства работ;

- транспортные расходы и получение разрешений (в случае необходимости) на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент заключения и исполнения Муниципального контракта;

- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации объекта капитального строительства (в том числе коммунальные платежи в период ремонтных, пуско-наладочных и режимных работ, обслуживание, техническая, пожарная безопасность, соблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических норм, охрану объекта и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования объекта капитального строительства, в случае наличия таковых;

- стоимость работ по ревизии оборудования;

- непредвиденные расходы, которые учитываются отдельной строкой в сметной документации и принимаются к оплате после составления актов освидетельствования непредвиденных работ (расходов), составления и утверждения сметы на непредвиденные расходы, в установленном действующим законодательством РФ порядке.

1.      Условия платежа

3.1. Перечень выполняемых Работ, подлежащих приемке Заказчиком по завершении отдельных этапов и Работы в целом, определяется Графиком на выполнение подрядных работ.

3.2. В порядке контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Контракту (лицензии, сертификаты оборудования, иные обязательные документы), и создает условия для проверки выполнения Работ по настоящему Контракту.

3.3. По результатам исполнения Подрядчиком своих обязанностей по выполнению Работ Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания Работ (этапа) представить Заказчику составленный в 4 (четырех) экземплярах и подписанные уполномоченным представителем Подрядчика акт приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат  выполненных работ по форме КС-3.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат  выполненных работ по форме КС-3.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приёмки выполненных Работ.

         3.5. Документы на оплату выполненных работ (акты форм №№ КС-2, КС-3) представляются Заказчику до 15-го числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15-го числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

3.6. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе при ее приемке, оговаривает эти недостатки и предъявляет требования об их устранении  в акте приемки выполненных Работ.

В этом случае оплата выполненных Работ (этапов) производится после устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ.

Устранение недостатков выполненных Работ производится Подрядчиком за свой счет.

3.8. Оплата по Контракту производится в соответствии с Графиком на выполнение подрядных работ, в течение 30 (тридцати) дней после подписания акта приемки выполненных Работ (этапа) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат выполненных работ по форме КС-3 путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Контракта, предоплата 30%.

3.9. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании утвержденной сметы с учетом индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, примененных при расчете начальной (максимальной) цены контракта на строительство Объекта и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

3.10. При изменении юридического (почтового) адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, Стороны обязаны письменно в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить друг друга об этих изменениях.

3.11. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять их и оплатить по стоимости, установленной настоящим Контрактом.

            3.12. Если в ходе выполнения Работ (этапов) выясняется невозможность дальнейшего их выполнения, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ (этапов), поставив письменно в 3-дневный срок в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения выполнения Работ.

2.      Сроки исполнения обязательств

          4.1. Подрядчик обязан приступить к работам с момента заключения контракта.

          4.2. Срок окончания выполнения работ по _________ 2013 года.

          4.3. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ в пределах общего срока строительства Объекта установлены Графиком на выполнение подрядных работ, (приложение №1).

          4.4. Моментом завершения строительства Объекта является подписание акта законченного строительства сооружения заказчиком, подрядной организацией, эксплуатирующей организацией и акта ввода объекта в эксплуатацию.

          4.5. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания его Сторонами,

окончание - выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

5. Права и обязанности сторон

            5.1. Права и обязанности подрядчика:

5.1.1. Принять по акту техническую документацию.

5.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации. Обеспечить на объекте работу с обязательным соблюдением технологии выполнения строительно-монтажных и иных работ.

5.1.3. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком

5.1.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства в соответствии с действующими нормативными документами.

5.1.5. Применять в процессе строительства Объекта необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

5.1.6. В соответствии с проектом организации строительства по необходимости построить титульные временные здания и сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.7. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим.

5.1.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране с построенными сооружениями, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику.

5.1.9. Обеспечить сохранность Объекта на период строительства и до момента завершения строительства Объекта, включая день получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.1.10. Вести с момента начала работ и до завершения строительства Объекта журнал производства работ.

5.1.11. В десятидневный срок после подписания акта о приемке законченного строительством Объекта вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, мусор, произвести благоустроительные работы, восстановить асфальтовое покрытие.

5.1.12. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта организации строительства.

5.1.13. При полной готовности Объекта в пятидневный срок письменно известить об этом Заказчика.

5.1.14. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, указанного в пункте 11.1 статьи 11 настоящего контракта. В случае не устранения указанных замечаний Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний.

5.1.15. В случае обнаружения в ходе строительства не учтенных в технической документации работ, увеличивающих цену контракта, немедленно информировать Заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения о целесообразности определения стоимости и источника их финансирования.

5.1.16. По мере необходимости получить дополнительные технические условия и разрешительную документацию, согласование со всеми заинтересованными организациями.

            5.2. Обязанности заказчика:

     5.2.1. Передать Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта необходимые документы, в том числе утверждённую проектную документацию, в т.ч. рабочие чертежи, сметы и строительную площадку.

            5.2.2. Осуществлять контроль за ходом строительства Объекта, в том числе с привлечением специализированных организаций.

            5.2.3.  Осуществлять  приемку  выполненных работ.

            5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по строительству Объекта.

            5.2.5. В течение 7 дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении строительства, организовать работу комиссии по этапной приемке объекта в эксплуатацию.

            5.2.6. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3 Права заказчика:

            5.3.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительства и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат по строительство Объекта. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

            5.3.2. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

            5.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена ненадлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при исполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта либо поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

            5.3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения  контракта в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и потребовать возмещения убытков.

6. Порядок приёмки работ

            6.1. Заказчик обязан принять выполненные работы согласно условиям настоящего контракта.

            6.2. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке объекта.

            6.3. Акт приемки подписывается Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль и авторский надзор, и Подрядчиком. При отказе от подписания акта кем либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства Объекта, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь и предоставить Заказчику соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество, качество выполняемых работ, а также за сохранность Объекта и переданной по акту технической документации.

7.3.  При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в сроки, указанные в пункте 3 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

7.4. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

7.5. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения и дополнения контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

10.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

задержки Подрядчиком начала строительства Объекта более чем на
30 дней с момента передачи ему технической документации;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных графика выполнения подрядных работ (приложение №1, №2);

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

10.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают решение о расторжении либо об отказе в расторжении контракта.

11. Прочие условия

11.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 календарных месяца с даты подписания акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

11.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Заказчика, организации, осуществляющей контроль, и Подрядчика.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

11.6. Подрядчик не имеет права продать или передать техническую документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей стороне.

11.7. Ущерб, нанесённый в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несёт Заказчик.

11.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Приложение №1

к муниципальному контракту

от ___  ________ 2013 г. № __

График выполнения подрядных работ

на строительство водопровода круглогодового действия в п. Артюгино

руб.

                  Приложение № 2

к муниципальному контракту № ___

 от «__»___________2013 г.